Договор на выполнение проектных и изыскательских работ
Материал из ЮрВики
Содержание |
ДОГОВОР №___
на выполнение проектных, изыскательских и других работ
г.Санкт-Петербург " "__________2007г.
ЗАО "Стройбизнес" лицензия регистрационный номер ________________ от ________________________ г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице Генерального директора _______________., действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________, именуе-мое в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора ________________, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя выполнение проектных и изыскательских работ по изготовлению Углубленных фундаментов под технологическое оборудование (далее - Объект).
1.2 Предпроектные проработки выполняются на основании задания на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору), перечня исходных данных (Приложение № 3 к настоящему Договору) и требований действующих на момент заключения договора нормативной документации.
1.3 Содержание и сроки выполнения основных этапов и работы в целом определяются календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору), составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.
1.4 Приемка и оценка качества проектной продукции осуществляется в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.
2 СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 За выполненную проектную документацию согласно настоящему договору «Заказчик» перечисляет «Подрядчику» 199880 рублей, в том числе НДС 18% - 30490, в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором.
2.1.1. Оплата работ по настоящему Договору производится поэтапно. "Заказчик" производит предоплату в размере 50% от суммы договора в течение 5 дней от даты подписания. Платежи за выполненные этапы работ «Заказчик» производит по счетам «Подрядчика» в течение 5 дней со дня подписания Сторонами Акта приемки этапа работ (по форме КС-2).
2.1.2. Окончательный расчет за выполненную работу, производится «Заказчиком» в течение пяти банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки работы обеими сторонами, а также предоставления иных документов, которые «Подрядчик» обязан передать «Заказчику» в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2 «Заказчик» оплачивает выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».
3 ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1 Перечень Документации, подлежащей оформлению и сдаче «Подрядчиком» «Заказчику» по отдельным этапам выполнения и по окончании срока действия договора:
3.1.1._______________________________
3.1.2._______________________________
3.2 Передача «Заказчику» отдельных этапов работ, определенных в Приложении №2 (к настоящему Договору) оформляется Актами приемки-передачи выполненных работ (по форме КС-2).
3.3 При завершении работ «Подрядчик» представляет «Заказчику» Акт сдачи-приемки выполненных работ и счет на оставшуюся сумму в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.4 «Заказчик» в 15-дневный срок обязуется направить «Подрядчику» оформленный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ. В мотивированном отказе составляется перечень необходимых доработок. Сроки их выполнения назначает «Заказчик» в одностороннем порядке.
3.3. Если «Подрядчиком» в сроки, установленные согласно п. 3.2 Договора, не произведены доработки, то «Заказчик» вправе произвести доработки собственными или привлеченными силами за счет средств «Подрядчика» с удержанием стоимости выполненных работ из цены договора.
3.5 При прекращении или приостановке работ, а также в связи с расторжением Договора или изменением исходных данных, стороны оформляют двухсторонний акт, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора, который подлежит оплате по фактически произведенным затратам на момент прекращения, приостановки работ в соответствии с порядком, установленным п. 2.3. настоящего Договора.
3.6 При расторжении Договора по инициативе «Заказчика», «Заказчик» возмещает «Подрядчику» фактически произведенные затраты, кроме случаев, если причиной расторжения Договора послужило нарушение «Подрядчиком» договорных обязательств.
3.7 В случае досрочного выполнения работ «Заказчик» вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.
4 ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1 Предоставить «Подрядчику» исходные данные для проектирования в соответствии с Перечнем исходных данных (Приложение №3 к настоящему Договору).
4.2 Своевременно оплачивать выполненные «Подрядчиком» работы в порядке, определенном разделом 2 настоящего Договора.
4.2 При принятии «Заказчиком» решения о прекращении или приостановлении работ письменно известить об этом «Подрядчика» немедленно.
5 ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1 «Подрядчик» обязуется изготовить предусмотренную настоящим Договором проектную документацию в соответствии с действующими требованиями нормативной документации.
5.2 «Подрядчик» обязуется произвести техническое сопровождение необходимых согласований проектной документации со всеми заинтересованными ведомствами в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством, в сроки, определенные Календарным планом (Приложе-ние № 2 к настоящему Договору).
5.3 «Подрядчик» обязуется участвовать в защите разработанной проектной документации в экспертных и (или) утверждающих инстанциях.
5.4 Согласовать с Заказчиком заблаговременно в письменной форме внесение изменений в планировочные решения и площади помещений.
5.5 В случае обнаружения несоответствия разработанной проектной документации требованиям, предъявляемым к ней настоящим Договором, «Подрядчик» обязуется в течение 7 дней устранить выявленные недостатки, если иной срок не установлен соглашением Сторон.
5.6 Если «Подрядчиком» не произведены доработки, в сроки, установленные п. 5.4., то «Заказчик» вправе устранить выявленные недостатки собственными или привлеченными силами за счет средств «Подрядчика» с удержанием стоимости выполненных работ из цены договора, а также потребовать возмещения причиненных убытков.
5.7 Заблаговременно, до окончания срока выполнения работ по этапу представить на рассмотрение «Заказчика» проектную документацию, акты сдачи-приемки выполнения отдельного этапа работ и счета-фактуры по выполненному этапу.
6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору «Подрядчик» и «Заказчик» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2 Все споры по настоящему Договору разрешаются непосредственными переговорами сторон, а при не достижении соглашения – в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6.3 За нарушение установленного по настоящему договору срока выполнения ра-бот по каждому этапу, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в раз-мере 0,01% цены этапа за каждый день просрочки.
6.4 За нарушение установленного по настоящему договору срока оплаты работ п.2.3 «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» неустойку в размере 0,01% цены этапа за каждый день просрочки.
7 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1 Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
8 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1 Вся разработанная по настоящему Договору и оплаченная Заказчиком документация является собственностью Заказчика.
8.2 Подрядчик не имеет право передавать и использовать разработанную по настоящему Договору и оплаченную Подрядчиком документацию в пользу третьих лиц без согласования с Заказчиком.
8.3 «Подрядчик» не несет ответственности за срыв сроков по вине согласующих органов, если это не связано с качеством проекта и (или) нарушением «Под-рядчиком» иных, предусмотренных настоящим договором обязательств, а так-же за полученный в связи с этим «Заказчиком» экономический ущерб.
8.4 При корректировке проекта вследствие обстоятельств, не зависящих от «Подрядчика», «Заказчик» дополнительно оплачивает заранее согласованные сторонами фактически произведенные затраты. Все изменения условий договора, касающиеся выполнения дополнительных работ, оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору до начала дополнительных работ.
9 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивается после окончательного исполнения сторонами своих обязанностей по Договору.
9.2 Реквизиты сторон:
«Подрядчика»:
«Заказчика»:
При изменении реквизитов «Заказчик» и «Подрядчик» сообщает об этом дру-гой стороне незамедлительно.
Приложения:
1. Задание на проектирование
2. Календарный план
3. Перечень исходных данных
«Подрядчик»
«Заказчик»
